Открытый одноэтапный конкурс на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной документации «Модернизация кабельной линии ВОЛС от ОДУ С-З до АТС-592, ПС 330 кВ Завод Ильич, ПС № 29»
an open one-stage contest for the right to conclude a contract for execution of the project documentation of "modernization of the FOCL cable line TACS with-w to ATS-592, 330 kV SUBSTATION Plant Ilyich, PS # 29»
Lot #1. the right to conclude a contract for execution of the project documentation of "modernization of the FOCL cable line TACS with-w to ATS-592, 330 kV SUBSTATION Plant Ilyich, PS # 29»
Publication date:
24.04.2018 11:24
Competition is closed:
19.06.2018 16:03
Supply date:
30.07.2018 - 30.11.2018 Сроки выполнения Работ:
- дата начала выполнения Работ: дата заключения Сторонами Договора;
- дата окончания выполнения Работ: 30.11.2018.
Customer's postal address:
г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Customer's location:
109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3
Закупочная комиссия Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада, созданной приказом Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада 16.05.2016 № 127
Requirements to the participants:
Участником открытого одноэтапного конкурса может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель. Претендовать на победу в открытом одноэтапном конкурсе могут Участники конкурса, предложившие лучшие условия для исполнения Договора и отвечающие следующим требованиям:
а) соответствие Участника конкурса требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим исполнение обязательств, являющихся предметом Договора.
б) непроведение ликвидации Участника конкурса – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
в) неприостановление деятельности Участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи Конкурсной заявки;
г) отсутствие у Участника конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 % (Двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
д) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике конкурса, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника конкурса - юридического лица;
е) представление сведений, предусмотренных п. 5.1.6. Конкурсной документации;
ж) отсутствие у Участника конкурса - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
з) наличие у Участника конкурса за последние 3 (Три) года опыта выполнения аналогичных Работ, стоимость которых составляет не менее чем 50 % (Пятидесяти процентов) от начальной (предельной) цены Договора, заключаемого по результатам конкурса.
Documentation kit:
Конкурсная документация может быть получена через Торговую площадку информационно-аналитическая и торгово-операционная система «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» «В2В-energo»
Documentation kit file:
Tender documentation submission procedure:
Tender documentation can be submitted electronically and free-of-charge at www.b2b-center.ru once the purchase has been placed.
Bid securities (except for bank guarantees):
Обязательства Участников, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой в размере 2 % (Двух процентов) от начальной (предельной) цены Договора без учета налогов, что составляет
22 736 (Двадцать две тысячи семьсот тридцать шесть) рублей 17 копеек.
Tender bids:
Документы, входящие в Конкурсную заявку и составленные на иностранном языке, представляются с переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
Все суммы денежных средств в документах, входящих в Конкурсную заявку, должны быть выражены в российских рублях.
Contract award criteria:
price excl. of VAT
Bid opening place:
Вскрытие конвертов с заявками состоится на сайте системы электронных торгов группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).
Bid submission deadline:
Bid opening accomplished 09.06.2018 at 15:00 MSK.
Bids evaluation date:
19.06.2018 09:00
Bids evaluation place:
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Date and time of results announcement:
19.06.2018 09:00
Place of review of bidding results:
Санкт-Петербург, пр. Тореза, д.31
Contract award criteria and Contract execution term:
Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и конкурсной заявке которого на основании результатов окончательной оценки и сопоставления конкурсных заявок присвоен первый номер. 13. Договор по результатам открытого одноэтапного конкурса между Заказчиком и Победителем конкурса заключаются не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня подведения итогов торгов либо в случае, если предусмотрено размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», со дня такого размещения, но не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подведения итогов конкурса
Starting purchase price:
Lot No. 1. 1 136 808,58 RUB (price excl. of VAT)
Rebidding (price regulation):
Organizer may exercise the right to hold a rebidding.
Supplier should not be recorded in the register of mala fide suppliers
The Organizer has set a requirement as to the supplier's not being recorded in the register of mala fide suppliers. Supplier's compliance with this requirement shall be checked by the Organizer on their own.
Received on 08.06.18 pm30 17:23 Signed with digital signature
Extract from the Protocol of the competitive commission № 24-2 from 19.06.2018 г., Санкт-Петербург,пр. Тореза, д.31
Decision of the competitive commission:
For Lot No. 1 the Customer shall accept the proposal from the Supplier ООО "ГК "СВЯЗЬИНФОПРОЕКТ" and enter into an Agreement for the final price 908 797,30 RUB(VAT free).
